Algemene voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden behoren toe aan de Besloten Vennootschap V.S.C. Cranes Bv, met zetel te Spoorwegstraat 14, 2910 Essen, ondernemingsnummer BE 1028.373.511. Zij gelden voor alle opdrachten die via Crane Connect worden aangeboden, geboekt en uitgevoerd.
1. Definities
Hijsleider (rigger / signalman)
De door V.S.C. Cranes Bv aangestelde persoon die verantwoordelijk is voor de veilige begeleiding van hijswerken op de werf, het beoordelen van hijssituaties, het geven van signalen en de communicatie met de kraanoperator.
Brigadier
De operationele meewerkend voorman die op de werkvloer de dagelijkse leiding heeft over een team van riggers en de schakel vormt tussen projectmanagement en de uitvoerende vakmensen.
Lift supervisor
Gekwalificeerd en competent persoon die op de werkplek de directe leiding en het toezicht heeft over alle hijs- en hefoperaties, en toeziet op de correcte uitvoering van het hijsplan en de veiligheidsvoorschriften.
Machinist / kraanoperator
De persoon die door V.S.C. Cranes Bv wordt ingezet voor de bediening van mobiele hijs- of hefinstallaties, uitsluitend met materieel dat door de Klant-Ondernemer ter beschikking wordt gesteld of in overleg wordt ingehuurd.
Klant-Ondernemer
Natuurlijke of rechtspersoon die beroepsmatig goederen, diensten of werken aanbiedt tegen betaling en handelt in het kader van commerciële, industriële, ambachtelijke of professionele activiteiten.
Overige
BW: Burgerlijk Wetboek. WER: Wetboek Economisch Recht. Vergunningen: bouw-, melding-, kap- en omgevingsvergunningen, zonder dat die lijst beperkend is. Redelijke termijn: bepaald aan de hand van de concrete omstandigheden van de zaak.
2. Toepassingsgebied en contractueel evenwicht
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door de zelfstandige hijsleider/machinist worden uitgevoerd, zowel voor aannemers als onderaannemers, ongeacht of de overeenkomst schriftelijk of digitaal tot stand komt. Bij ongeldigheid van een clausule blijft de rest van de overeenkomst van kracht; waar mogelijk wordt de clausule vervangen door een gelijkwaardig, rechtsgeldig beding.
Knock-out rule
Reageert de Klant-Ondernemer niet tijdig op deze Algemene Voorwaarden en/of laat hij de start van de dienstverlening toe, dan geldt dit als aanvaarding ervan, zelfs indien hij eigen voorwaarden heeft doorgestuurd.
Precontractuele informatieplicht
Conform artikel 5.16 BW informeert V.S.C. Cranes Bv de wederpartij vooraf transparant en begrijpelijk. Voor de Klant-Ondernemer geldt een soepelere informatieplicht, aangezien beide partijen professioneel handelen.
3. Offerte en totstandkoming
De offerte blijft geldig gedurende dertig (30) kalenderdagen vanaf de offertedatum. De Klant-Ondernemer is verantwoordelijk voor het tijdig, volledig en correct aanleveren van alle informatie die nodig is voor een accurate offerte. Laattijdige of onvolledige informatie valt buiten het bestek van de oorspronkelijke offerte en wordt afzonderlijk aangerekend als meerwerk.
Digitale goedkeuring of handtekening
De overeenkomst komt tot stand door digitale goedkeuring via e-mail of een ander digitaal kanaal (inclusief een boeking via Crane Connect), door fysieke ondertekening, of door de feitelijke start van de werkzaamheden.
Checkin@work
Treedt V.S.C. Cranes Bv op als onderaannemer, dan informeert de hoofdaannemer tijdig en uitsluitend per e-mail over de CIAW-registratie. Ontbreken de vereiste gegevens, dan is de hoofdaannemer volledig aansprakelijk voor het niet uitvoeren van de registratie en de gevolgen daarvan.
4. Prijsafspraken, regie en annulering
Algemene prijsafspraak
Prijzen worden vooraf schriftelijk vastgelegd in de offerte, opdrachtbevestiging of andere schriftelijke overeenkomst, duidelijk en begrijpelijk in de zin van artikel VI.91/2 WER.
Regiewerkzaamheden
Voor regiewerk geldt een vóór aanvang schriftelijk overeengekomen uurtarief. Gepresteerde uren worden geregistreerd (timesheets) en gefactureerd volgens de overeengekomen voorwaarden.
Annulering
Een ingeplande opdracht wordt uiterlijk 48 uur vóór de geplande startdatum schriftelijk geannuleerd. Bij laattijdige annulering rekent V.S.C. Cranes Bv als forfaitaire vergoeding 8 uur per ingeplande werkdag aan. Partijen erkennen dat een schadebeding door de rechter kan worden gematigd wanneer het kennelijk onredelijk is (art. 5.88 nieuw BW).
Coördinatie en uitvoering
Planning, organisatie en coördinatie van kraan- of hijswerken gebeuren aan een vast dag- of projecttarief. Effectieve bediening van kranen wordt afzonderlijk aangerekend per gepresteerd uur of dagprijs. Bij gemengde opdrachten geldt een gecombineerde prijsafspraak, transparant opgenomen in werkrapporten en op de factuur.
Verplaatsingen en wachturen
Verplaatsingen van en naar de werf worden aangerekend volgens de tarieven in de offerte. Starten de werken niet tijdig door omstandigheden buiten de wil van V.S.C. Cranes Bv, dan worden wachturen afzonderlijk aangerekend.
Prijsstijgingen en imprevisie
Bij substantiële, objectieve en onvoorziene kostenstijgingen (brandstof, lonen, sociale lasten, verzekeringen, transport, indexatie) mogen de prijzen evenredig worden aangepast. Bij een wezenlijke verstoring van het economisch evenwicht treden partijen in overleg conform artikel 5.74 NBW.
5. Voorbereiding, planning en werfomstandigheden
De Klant-Ondernemer bezorgt vóór aanvang alle relevante technische informatie: plannen of schetsen van de werf, ondergrond en draagkracht, ondergrondse of bovengrondse hindernissen, afmetingen en gewicht van te hijsen elementen, toegangswegen, opstelplaatsen en beperkingen inzake bewegingsvrijheid of zichtbaarheid. Ontbrekende of foutieve informatie geeft aanleiding tot overleg; meerkosten en wachttijden zijn ten laste van de Klant-Ondernemer.
Weersomstandigheden
Bij weer dat de veiligheid of technische uitvoerbaarheid in het gedrang brengt (storm, hevige regen, vorst, hagel, mist, bliksem, ijzel, extreme hitte of wind) mag V.S.C. Cranes Bv de werken tijdelijk stilleggen. De onderbreking geldt niet als vertraging en verlengt de uitvoeringstermijn met een gelijke periode.
Vertraging door derden
Belemmering door de hoofdaannemer, diens aangestelden of derden (onvoorbereide werf, laattijdige leveringen, foutieve communicatie, interfererende werken) verlengt de uitvoeringstermijn automatisch met de opgelopen vertraging.
Voorzieningen en toegankelijkheid
De hoofdaannemer voorziet een werftoilet conform de normen en een veilige aansluiting voor water en elektriciteit. Kraanzones zijn permanent vlot toegankelijk, voldoende verhard, berijdbaar en veilig bereikbaar. Bijkomende prestaties om toegang of opstelling mogelijk te maken, worden in regie uitgevoerd en afzonderlijk gefactureerd. Voldoen de werfomstandigheden niet aan de basisvereisten voor veilig hijswerk, dan mag de uitvoering worden opgeschort zonder aansprakelijkheid voor de daaruit volgende vertraging.
Meer- en bijwerken
Bewijs van meerwerken kan met alle middelen van recht worden geleverd (art. 8.11 BW). Bij gebrek aan een gemotiveerd, schriftelijk bezwaar binnen tien (10) kalenderdagen na factuurdatum worden meerwerken definitief en zonder voorbehoud aanvaard geacht. V.S.C. Cranes Bv mag maandelijks factureren naargelang de vordering van de werkzaamheden.
6. Hijsleiding, bediening en materieel
V.S.C. Cranes Bv treedt op als gekwalificeerd hijsleider (rigger/signalman): beoordelen van hijssituaties, opstellen en naleven van hijsplannen, duidelijke signalen aan kraanoperatoren, risico-inschatting, bewaken van de veiligheid in en rond de hijszone en coördinatie tussen alle betrokken partijen. De hijsleider is de centrale communicatieschakel tussen kraanoperator, grondmedewerkers en uitvoerder.
Materieel van derden
De bediening gebeurt uitsluitend met materieel dat door de hoofdaannemer of opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. V.S.C. Cranes Bv is geen eigenaar of verhuurder en is niet verantwoordelijk voor technisch onderhoud, keuring of geschiktheid; die verantwoordelijkheid rust integraal bij de partij die het materieel ter beschikking stelt.
7. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid is beperkt tot de rechtstreekse, aantoonbare en voorzienbare schade die volgt uit een bewezen fout bij de uitvoering, en in alle gevallen tot het bedrag van de gefactureerde opdracht exclusief btw, tenzij de verzekeraar een hogere tussenkomst dekt. Deze beperking geldt niet bij opzet, bedrog, grove fout of schade aan personen.
Toezicht en instructies
De prestaties gebeuren onder het gezag van de hoofdaannemer of werfleider. Er is geen aansprakelijkheid voor schade of vertraging door verkeerde instructies, foutieve opstellingen, onvolledige informatie, werfwijzigingen of gebrekkige communicatie van andere partijen. Bij twijfel over veiligheid of uitvoerbaarheid mogen de werken worden onderbroken of uitgesteld, zonder schadevergoeding.
8. Gebreken, aanvaarding en ontbinding
Zichtbare gebreken
Te melden binnen tien (10) kalenderdagen na uitvoering, schriftelijk, gemotiveerd en gedetailleerd. Bij gebreke daaraan wordt de uitvoering geacht volledig en conform aanvaard te zijn. Ingebruikname zonder voorbehoud geldt als stilzwijgende aanvaarding.
Verborgen gebreken
Aansprakelijkheid geldt voor verborgen gebreken die zich manifesteren binnen maximaal zes (6) maanden na uitvoering, schriftelijk en gemotiveerd te melden binnen een redelijke termijn na ontdekking. Elke rechtsvordering wordt binnen die zes maanden ingesteld.
Uitsluitingen
Geen aansprakelijkheid voor onjuist of onveilig gebruik door anderen, technische defecten of slijtage van materieel van de hoofdaannemer, onvoldoende voorbereiding of ontoereikende informatie, of latere tussenkomst door derden zonder uitdrukkelijk schriftelijk akkoord.
Ontbinding en verbreking
Bij inroeping van artikel 1794 (oud) BW wordt de gederfde winst vastgesteld op 30% van de waarde van de afgezegde werken. Bij verbreking of annulering door de Klant-Ondernemer, of beëindiging wegens diens nalatigheid of contractbreuk, bedraagt de schadevergoeding 15% van de totale aannemingssom, met inachtneming van het principe der wederkerigheid.
9. Betaling
Facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld, via de opgegeven bankrekening. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele moratoire intrest verschuldigd conform de Wet van 02/08/2002 ter bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Daarnaast wordt een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag aangerekend, met een minimum van € 250 ter dekking van administratieve kosten.
10. Varia
Foto's en beelden
Foto's en beelden van realisaties mogen commercieel worden gebruikt, bijvoorbeeld op websites of andere kanalen. Wenst de Klant-Ondernemer dit niet, dan meldt hij dat schriftelijk.
AVG / GDPR
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de contractuele relatie en gerechtvaardigd belang. Gegevens kunnen op verzoek worden ingezien, aangepast of gewist. Bij bezwaren kan men zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Bevoegdheid
Bij geschillen is uitsluitend de Ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar V.S.C. Cranes Bv is gevestigd, of het Vredegerecht, bevoegd, tenzij dwingende wetgeving anders voorschrijft. Het Belgisch recht is steeds van toepassing.